昆明塔吊出租一台多少钱-9游会

昆明塔吊出租一台多少钱

昆明作为云南省的省会城市，近年来发展迅速，建筑工程也日益增多。在建筑工程的施工中，塔吊作为重要的吊装设备，被广泛使用。因此，昆明地区的塔吊出租市场也越来越繁荣。

昆明塔吊出租价格因塔吊的型号、规格、高度、工作时间、使用年限等多方面因素而异。从市场来看，昆明地区的塔吊租赁价格通常在每天500元至2000元左右不等。对于不同类型的工程而言，都会有其相应的塔吊选择和租赁价格。

相对来说，小型的塔吊出租价格较为便宜，大型的塔吊租赁价格就会更高一些。而且，不同功率、不同载重的塔吊在租赁价格上也会存在差别。此外，一些驻场工作、晚上加班等情况都会对租金造成影响。

总的来说，昆明塔吊出租价格与其他城市大同小异，市场竞争较为激烈，所以建筑施工单位可以通过询价比较、合理选择等方式，降低使用成本，创造更大的经济效益。另外，选择正规、有实力的出租公司也可以获得更好的服务和9游会的技术支持，为工程施工保驾护航。

最高院：因发包人未按时支付工程进度款而导致承包人停工，停工后承包人应当采取相应措施防止停工损失扩大；五个月后承包人起诉主张解除合同，故承包人主张停工导致的塔吊等的租赁费损失的，从停工之日起计算至起诉之日止，此后不应计算

最高院二审认为：

关于停工损失，金丰谷公司在一审中已经认可涉案工程于2016年2月1日停工，且停工原因是其未支付工程进度款，故海天公司请求停工造成的租金损失，应予支持。

海天公司为证明停工造成的塔吊租赁费、建筑周转材料租赁费损失，在一审中已经举示了相关的租赁合同、费用清单、材料清单等证据，足以证明损失的实际发生。

一审法院在审核证据的基础上，对租金损失的计算期间和标准认定并无明显不当，本院予以维持。

一审法院认为：

关于海天公司要求金丰谷公司赔偿停工造成的塔吊、建筑周转材料的租赁费是否有事实和法律依据的问题

对于塔吊租赁费，海天公司提交的证据为其与第三方云南海纳建设设备租赁有限公司于2015年3月签订的一份《塔吊租赁合同》和2016年10月8日签订的一份《塔吊费用清单》，主张该项费用为2445200元，已支付150000元，欠付2295200元。

一审法院认为，

首先，海天公司提交的《塔吊租赁合同》约定的塔吊数量为4台，租期期限约为10个月，大约自2015年3月10日进场。而《塔吊费用清单》记载的塔吊数量为5台，与《塔吊租赁合同》记载的4台的内容不符，故本案中海天公司提交的证据并不能证明其实际租用了5台塔吊；

其次，涉案工程施工地点在河口，海天公司提交的证据证明的租赁地为昆明；

其三，金丰谷公司对2016年2月1日海天公司向其发出“暂停施工通知书”的事实予以认可，同时对海天公司主张的停工原因系其未按约支付工程进度款的事实亦予以认可。

其四，审理中，海天公司主张塔吊公司已向其主张损失，其也要求塔吊公司拆塔吊，但塔吊公司说拆要住建部门审批，但河口县政府不同意而拆不了，但未提交证据证实。

综上，塔吊数量只应计算4台，海天公司在2016年2月1日即向金丰谷公司提出停工要求并已实际停工，停工后海天公司即应采取相应措施防止损失继续扩大，而其于2016年7月20日已向一审法院提起诉讼，要求解除双方签订的《建设工程施工合同》，故该费用只应从停工之日的2016年2月1日计算至其提起诉讼之日的2016年7月20日止（5个月20天），以《塔吊费用清单》约定的租金标准（20000元/月）为计算依据。

对于塔吊费用清单中计算的昆明至河口及河口至昆明的运费则不予支持。故该项费用应为：303333元（20000元/月×4台×5个月20天-已支付150000元）。

对于建筑周转材料租赁费。海天公司提交的证据为2015年8月23日其与第三方呈贡楚兴建筑材料租赁站签订的一份《架料租赁合同》和双方分别于2016年2月29日、3月31日、4月30日、5月31日、6月30日、7月31日、8月31日和9月30日签订的8份《租用材料清单》。理由同上，对于海天公司主张的该项费用，一审法院确认以海天公司提交的《租用材料清单》约定的租金标准为依据，计算期间同上（5个月20天），该项费用为820287元（139113 148707 143910 148707 143910 95940）。

综上，金丰谷公司应向海天公司赔偿因停工造成的塔吊、建筑周转材料的租赁费损失合计1123620元（303333元 820287元）。

（2018）最高法民终475号

建设工程索赔与反索赔

建设工程索赔与反索赔

近日云南昆明，一处工地里上演了惊心动魄的一幕。

一位工地小哥为了上下楼方便，双手抓着塔吊的钩子搭起了顺风车，被塔吊的铁钩从底层甩到高层的楼顶，看得让人提心吊胆！

还有一位小哥在没有系安全带的情况下，只靠一根绳子野蛮作业，看着让人后怕。用工友用手机拍摄下来视频，并上传网络，引起很多网友的热议。

有网友说:进工地之前没有进行过安全培训吗？不知道三不伤害原则吗？不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害，为什么没有人出面制止这个危险违章的行为？

也有网友说:这就是野蛮施工，塔吊师傅也有责任。别人让你起钩，你就吊吗？多么的危险？

@哈吉妹看世界

我们出门在外赚钱很重要，但是安全更重要，正所谓高高兴兴上班来，安安全全回家去，家里的亲人们都在盼望我们能平安归来，下回注意哦！

朋友们怎么看？欢迎留言讨论，谢谢您的支持，您会越来越好。